Договор на ремонт автомобиля образец - Условий настоящего договора - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 97

Статистика


Онлайн всего: 37
Гостей: 37
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Условий настоящего договора

Договор на ремонт автомобиля образец
договор на ремонт автомобиля образец

Образец договора

Образец договора на ремонт грузовых автомобилей

Вы можете также скачать образец договора на ремонт грузовиков в формате MS Word - Скачать договор

Севисный центр по ремонту грузовых автомобилей Piter Trucks оказывает услуги организациям по ремонту грузовых автомобилей, спецтехники, полуприцепов на договорной основе. Мы предоставляем все необходимые для бухгалтерии акты и документы, принимаем оплату безналичным способом, проводим регулярное техобслуживание вашего парка автомобилей.

Ниже представлен образец договора на ремонт грузовых автомобилей.

Договор

на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств и агрегатов №

г. Санкт- Петербург 2013 г.

«_____________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «ОРИОН-СТРОЙ-ТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по ремонту автотранспортных средств и силовых агрегатов Заказчика (далее по тексту «транспортные средства»), а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их стоимость на условиях настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. В течение рабочего дня (с 9-00 до 18-00) принимать транспортные средства Заказчика для выполнения работ.

2.1.2. Выполнять работы с надлежащим качеством, в утвержденном объеме и в согласованные сторонами сроки.

2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе проведения работ, препятствующих их выполнению, а также обо всех обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема работ, а также согласованных сторонами сроков ремонта.

2.1.4. Обеспечивать сохранность переданных на ремонт транспортных средств Заказчика в течение всего времени нахождения транспортных средств у Исполнителя.

2.1.5. Уведомлять Заказчика о завершении ремонтных работ.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в Заказ-наряде работ.

2.2.2. Требовать оплаты выполненных работ, а при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость выполненных работ, или иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением настоящего Договора, приостановить проведение работ по настоящему Договору, а также удерживать результат работ, и находящееся у него имущество Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих денежных средств.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации транспортных средств, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние транспортных средств Заказчика.

2.3.2. Своевременно оплачивать работы, произведенные Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.3. Определить лицо, ответственное за надлежащее исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика.

2.3.4. В срок не позднее 2 (двух) дней с даты получения от Заказчика уведомления о завершении ремонта, подписать акт выполненных работ, а также забрать отремонтированное транспортное средство.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, выполненных им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Для оказания работ по настоящему договору, сторонами оформляется Заказ-наряд в установленной Исполнителем форме.

3.2. В Заказ-наряде стороны согласовывают объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ. Дополнительно Заказ-нарядом может предусматриваться гарантийный срок на результат работ, выполненных по Договору.

3.3. Исполнитель имеет право отступить от указанного в Заказ-наряде перечня работ и срока его выполнения, а также приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружился скрытый дефект, либо иные обстоятельства вызывающие необходимость выполнения дополнительного объема работ. В этом случае стороны согласовывают в Заказ-наряде проведение дополнительных работ, их стоимость и сроки выполнения.

3.4. Работы по настоящему Договора, выполняются на базе Исполнителя, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Большая Яблоновка, д. 56. Доставка транспортного средства на базу Исполнителя и его возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика.

3.5. По согласованию сторон доставка транспортного средства Заказчика на базу Исполнителя, а также в иное место, указанное Заказчиком, может быть организована силами Исполнителя при условии наличия у Исполнителя возможности такой доставки. Стоимость доставки транспортного средства в этом случае определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя.

4. Сдача-приёмка выполненных работ

4.1. Сдача – приемка выполненных работ оформляется Заказ-нарядом и Актом выполненных работ, которые составляются Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах и подписываются представителем Заказчика, производящим приемку выполненных работ.

4.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.3. В случае, если после подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут обнаружены отступления в работе от Заказ-наряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), он должен известить об этом Исполнителя в срок не позднее 5 дней с момента их обнаружения.

5. Цена договора и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ определяется в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент подписания сторонами Заказ-наряда.

5.2. Работы по настоящему договору выполняются на условиях 100 % предоплаты их стоимости, которая вносится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выставления соответствующего счета на предоплату Исполнителем.

5.3. Оплата выполняемых/оказываемых по Договору работ/услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением денежных средств в кассу Исполнителя.

5.4. Датой оплаты по Договору считается день поступления/внесения денежных средств на расчетный счет/в кассу Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность транспортного средства Заказчика, находящегося у Исполнителя.

6.3. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты выполненных работ/оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % от неоплаченной либо несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случае, если Заказчик не забрал отремонтированное транспортное средство в течение двух дней с даты его уведомления Исполнителем об окончании ремонтных работ, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость вынужденного хранения данного транспортного средства в размере 200 руб. (двести рублей). за каждый день хранения.

6.5. Применение штрафных санкций по настоящему договору является правом, а не обязанностью сторон.

7. Срок действия договора. Порядок расторжения.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 числа календарного года, в котором он был заключен.

7.2. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если не одна из сторон не заявит о необходимости его расторжения не менее чем за 10 дней до окончания срока действия данного договора.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный взаиморасчет за оказанные по Договору услуги.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9 Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: ООО «ОРИОН-СТРОЙ-ТРАНСС»

Договор на ремонт автомобиля

Ремонт автотранспорта классифицируется как услуга. Для грамотного оформления отношений между заказчиком и исполнителем необходимо заключение письменного документа. Согласно Гражданскому Кодексу это договор возмездного оказания услуг.

Обязательные разделы, которые должен содержать договор на ремонт автомобиля:

2.2. Особенности эксплуатации (в личных целях или в предпринимательской деятельности).

2.3. Перечень предоставленных заказчиком документов.

3. Условия исполнения. Сроки оказания услуг, стоимость и другая детализация.

4. Права и обязанности сторон.

5. Реквизиты.

Только правильно оформленный договор по законодательству имеет юридическую силу.

Подготовить договор может любая сторона. Для этого достаточно использовать образец какого-либо сервисного центра или типовой договор возмездного оказания услуг.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

и ООО ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется принять на техническое обслуживание и ремонт автомобиль Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные ремонт и оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора на оказание услуг.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика:

Марка ___________________, модель ________________

Регистрационный знак _____________________________

номера основных агрегатов: _______________________

цена автомобиля __________________________________

____________________________________________ (иное).

1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации.

1.4. Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности.

1.5. При заключении договора на обслуживание автомобиля Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет).

1.6. При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

1.7. Представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.8. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которое определяется и фиксируется представителем Заказчика и Исполнителя.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.4. Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 1 к договору на обслуживание, и указываются в заказ-наряде.

2.5. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

2.6. Исполнитель приступает к исполнению услуг по договору только после внесения предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ, являющихся предметом данного договора оказания услуг, после согласования сторонами заказ-наряда.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после оформления заказ-наряда приступить к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Исполнителя для контроля над ходом и качеством выполняемых по договору на обслуживание работ.

3.1.6. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности.

3.1.7. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.1.8. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Исполнителя.

3.1.9. При окончании работ, передать заказчику для подписания акт выполненных работ .

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством.

3.2.3. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать оплаты Заказчиком услуг третьих лиц согласно выставленным финансовым документам за оказанные ими услуги.

3.2.4. Оказывать содействие в приобретении необходимых для оказания услуг по договору на обслуживание запасных частей, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов и т.д. При этом Заказчик обязан оплатить реальные расходы Исполнителя на поиск, приобретение и их доставку.

3.2.5. За качество предоставленных Заказчиком для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества Исполнитель ответственности не несет.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.3.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.3.1 договора на обслуживание автомобиля Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля.

3.3.3. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора оказания услуг.

3.3.4. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги, а также услуги, оказанные третьими лицами в случае, предусмотренном п. 3.2.3 договора на обслуживание автомобиля.

3.3.5. В случае досрочного расторжения договора независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту автомобиля.

3.4.2. Проверять ход и качество работ по договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные Исполнителем.

3.4.3. Отказаться частично или полностью от услуг Исполнителя в случае выявленных в ходе проверки Заказчиком неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом Исполнителя письменно, и согласовать с Исполнителем изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.

3.4.5. Расторгнуть договор на обслуживание автомобиля в любое время, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги (выполненной работы) до получения извещения о расторжении указанного договора на обслуживание и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги (работы).

Договор на обслуживание автомобилей

Большинство владельцев автопарков, заинтересованных в оптимизации затрат на ремонт и обслуживание автомобилей, предпочитают сотрудничество с автосервисами на договорной основе. При этом между автовладельцем и руководством автосервиса заключается договор на обслуживание автомобилей.

В предмете договора указывают, о каком обслуживании идет речь: сервисном, плановом или гарантийном. В большинстве случаев в договоре на обслуживание автомобиля указывают адрес сервиса, на котором будет происходить обслуживание, а также условия и размер оплаты. При желании стороны заранее договариваются о том, какие запасные части и расходные материалы используются для ремонта и технического обслуживания, а также решают, кто их предоставляет — заказчик или исполнитель.

Договор на ремонт автомобиля

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор - обязательный атрибут любого ремонта

Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса - услуги по ремонту авто попадают под действие Закона О защите прав потребителей, поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт. На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО.

Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О. адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты
  • Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

    Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт. В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция.

    Ремонт - услуга или работа?

    Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг. В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

    К примеру, прописав в Договоре подряда недопустимость одностороннего отказа исполнителя работ исполнять указанные условия, соответствующего права заказчик лишается. При составлении же договора возмездного оказания услуг данное условие может быть расценено судом как ничтожное, т.е. заказчик сможет без каких-либо последствий отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

    В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим способом избежать любых взаимных претензий. Договор защитит интересы клиента СТО, позволит получить гарантийные обязательства.

    Источники: piter-trucks.com, besplatniy-urist.ru, uristhome.ru, btimes.ru, www.bisgid.ru

    Категория: Условий настоящего договора | Добавил: vasilalekse (06.07.2015)
    Просмотров: 1048 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar

    Вход на сайт

    Поиск